Algemene voorwaarden
De voorwaarden die gelden bij onze offertes en opdrachten.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van Brancy, hierna te noemen "de aannemer".
Artikel 1 — Definities
- Aannemer: Brancy, de partij die de opdracht uitvoert.
- Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de aannemer een opdracht verstrekt.
- Werk: het totaal van de tussen partijen overeengekomen werkzaamheden en de daarbij geleverde materialen.
Artikel 2 — Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de aannemer en de opdrachtgever. Afwijkingen gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 3 — Offertes en aanbiedingen
Alle offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld. Offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Kennelijke vergissingen of fouten in een offerte binden de aannemer niet.
Artikel 4 — Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte schriftelijk of digitaal aanvaardt, dan wel op het moment dat de aannemer met de uitvoering van het werk aanvangt.
Artikel 5 — Uitvoering, meer- en minderwerk
De aannemer voert het werk uit naar beste inzicht en vakmanschap. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat aanpassingen of aanvullende werkzaamheden nodig of wenselijk zijn (meerwerk), worden deze in overleg uitgevoerd en afzonderlijk in rekening gebracht. Minderwerk leidt tot een evenredige vermindering van de aanneemsom.
Artikel 6 — Prijzen
De overeengekomen prijs is inclusief btw, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in materiaalkosten, lonen of overheidsheffingen mogen worden doorberekend voor zover dit wettelijk is toegestaan.
Artikel 7 — Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij grotere opdrachten kan in termijnen worden gefactureerd. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan de aannemer de wettelijke rente en redelijke incassokosten in rekening brengen.
Artikel 8 — Oplevering
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer de aannemer heeft meegedeeld dat het werk gereed is en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard, dan wel het werk feitelijk in gebruik heeft genomen. Kleine gebreken die het gebruik niet in de weg staan, vormen geen reden om oplevering te weigeren.
Artikel 9 — Garantie
De aannemer staat in voor de deugdelijkheid van het geleverde werk volgens de binnen de branche gebruikelijke normen. Garantie geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onjuist gebruik of door de opdrachtgever of derden uitgevoerde wijzigingen.
Artikel 10 — Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de aannemer is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekering wordt uitgekeerd, dan wel tot ten hoogste het factuurbedrag van het betreffende werk. De aannemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
Artikel 11 — Overmacht
In geval van overmacht — waaronder onder meer wordt verstaan extreme weersomstandigheden, ziekte, stakingen en niet-tijdige levering door toeleveranciers — is de aannemer gerechtigd de uitvoering op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
Artikel 12 — Klachten
Klachten over het uitgevoerde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking, schriftelijk bij de aannemer te worden gemeld. De aannemer krijgt de gelegenheid om gegronde klachten binnen een redelijke termijn te herstellen.
Artikel 13 — Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de aannemer is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders bepaalt.
Contact
Vragen over deze algemene voorwaarden? Neem contact met ons op via Info@brancybouw.nl of +31 6 43770391.
Laatst bijgewerkt: 9 juni 2026